首页 > 法律文档 > 合同范本 > 施工合同 > 厂房改造施工合同合集33篇正文

《厂房改造施工合同合集33篇》

时间:

厂房改造施工合同(通用33篇)

厂房改造施工合同 篇1

甲方: (以下简称甲方)

乙方:

身份证号码: (以下简称乙方)

一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工,在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成,例如(钢筋的制作与加工等)。

二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

三、工程计价方式:工程价款按03定额结算(因为定额人工与现实人工费差别太大,所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算)。

四、付款方式:按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

五、安全方面:各方的施工人员各自承担安全责任,危险的施工作业,乙方负责人一定要亲自在场,发现问题及时解决。房屋拆除施工项目,要求乙方给拆除的施工人员购一份保险,用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底,防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序,严格按文明施工的要求去施工。

六、工作联系:由于甲方离施工现场较远,对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便,所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担,甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

本协议一式两份,双方各执一份,自双方代表签字后生效,未尽事宜双方另行协商解决。

甲方:

乙方:

日期:

日期:

厂房改造施工合同 篇2

甲方:

乙方:

甲乙双方就完成酒泉市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。

一、 合同范围

1.1 范围:乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。

1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购,整理好材料质量档案。

1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。

二、合同价款

本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(¥13913000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。

三、付款方式及工程进度

3.1 第一期付款:合同签订生效后3日内,付合同总价的10%,即人民币:壹佰叁拾玖万元整(¥1391300.00元)。

3.2 第二期付款:清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍佰伍拾陆万伍仟贰佰元整(¥5565200.00元)。

3.3 第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。

3.4 第四期付款:从工程竣工验收合格之日起一年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后,一次性支付清剩质保金。

四、工程质量及验收

4.1 工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-20xx)的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-20xx)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(具体油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;

4.2 乙方承担合同内的工程质量的达标责任。

五、甲方责任

5.1 甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。

5.2 甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。

六、乙方责任

6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。

6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的,所有材料必须经甲方确认后方可使用。

6.3乙方对承包项目工程提供为期壹年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方免费负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的.损坏应由甲方承担相关维修费用,乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次维修仍未解决,则甲方有权利聘请专业的公司进行修复,所支付的相关费用由乙方承担。

七、 变更

7.1 甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。

7.2 变更以双方书面确认为准。任何变更,,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。

八、工期

8.1 本合同工期为100天,自20xx年4月1日至 20xx年6月9日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:第一批不晚于20xx年5月11日。

8.2 乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部分外包,相应造成的损失全部由乙方承担。

九、 违约责任

9.1 合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应承担因此给相对方造成的损失。

9.2 因甲,乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期一日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的,甲,乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。

9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐; 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方继续赔偿给甲方造成的损失。

9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款,甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。

9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同, 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭受的损失。

十、 争议解决

凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

十一、其他条款

11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

签字日期:年 月

厂房改造施工合同 篇3

甲方:_________________(以下简称甲方)

乙方:_________________(以下简称乙方)

甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款,以资共同信守。

一、施工时间:________年___月___日至____年___月___日

二、施工内容:_________________

1、把7亩以上的鱼塘在中间筑挡水基,基面约1米-1.5米,需要筑挡水基的鱼塘约有38个,共计面积亩。其中有部分塘是三角形的需分成三个,用于放养鱼苗

1、2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底),所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡,其中需要清淤的'鱼塘约有31个,共计面积亩。

三、工程款计算和支付方式:_________________

1、工程款按台班计算,一台班8小时,由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。

2、乙方施工完毕后,经甲方验收合格,甲方需在七天内统计并支付全部工程款。

四、违约

1、甲方如不能在验收合格后七天内付清乙方工程款,须赔偿违约金100000(拾万元)及该工程款所产生的利息(利息按银行

同期利率计算)

2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程,须赔偿甲方违约金200000(贰拾万元)及由此给甲方造成的损失,并不得收取该合同定义之工程款。

五、该合同一式二份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。

甲方(签章):_________________

乙方(签章):_________________

_____年_____月____日___年___月___日

厂房改造施工合同 篇4

建设单位:(简称甲方)

地址:

施工单位:(简称乙方)

地址:

兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工,电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条:工程地点

第二条:工程内容

第三条:承包方式

第四条:工程价款及调整

1.工程价款

2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

(5)合同条款以外得其他增减或调整;

第五条:付款方式

第六条:合同工期

1.双方商定总工期为天。

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件,

(2) 工程量变化和设计变更;

(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

(4) 工程款未按时支付;

(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款 元,反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条:工程质量要求:

第八条:材料设备:

提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)按时支付工程款项;

(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;

(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

(8)组织工程竣工验收工作 。

2.乙方:

(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;

(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;

(5)参加工程竣工验收工作。

第十条:保修

保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

第十一条:工程停建或缓建:

1.因政策调整,人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。

2.工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

3.已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。

第十二条:其它

1.如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。

2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

第十三条:合同生效与终止

本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

厂房改造施工合同 篇5

甲方:

乙方:

一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工,在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成,例如(钢筋的制作与加工等)。

二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

三、工程计价方式:工程价款按03定额结算(因为定额人工与现实人工费差别太大,所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算)。

四、付款方式:按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

五、安全方面:各方的施工人员各自承担安全责任,危险的施工作业,乙方负责人一定要亲自在场,发现问题及时解决。房屋拆除施工项目,要求乙方给拆除的施工人员购一份保险,用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底,防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序,严格按文明施工的要求去施工。

六、工作联系:由于甲方离施工现场较远,对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便,所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担,甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

本协议一式两份,双方各执一份,自双方代表签字后生效,未尽事宜双方另行协商解决。

甲方:

乙方:

日期:

厂房改造施工合同 篇6

建设单位:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《湖北省项目招投标管理暂行办法》等法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称:某库区标准农田建设工程

2、工程地点:

3、项目计划批准文号:

4、设计单位:

5、监理单位:

6、工程内容:水利措施、农业措施等。

7、承包范围:本标段施工范围(具体详见施工图和工程量清单)

第二条工期。经双方商定,本工程开工完工日期如下:

1、开工日期:____年____月____日

2、竣工日期:____年____月____日

3、总日历天数:200天。

第三条工程内容及工程量

本项目工程及数量见工程量表(详见附表)

第四条工程质量要求

合格、达到设计要求

第五条双方责任

甲方负责该项目的资金投入,并及时提供工程施工设计方案和施工图纸、检查施工进度﹑质量情况和工程竣工验收。乙方负责按甲方提供的工程施工设计方案和图纸施工,保质保量按时完成施工任务。

第六条合同价款

本标段工程项目实行单价结算总价中标方式,本合同约定中标价为________元。(大写人民币):________。

第七条竣工结算办法

按照各单项项目的竣工验收管理办法及相关验收标准规定和财务决算有关规定执行。竣工结算以本标段合同约定的工程量和价款为依据。最终结算价款以国家审计机关审定数为准。

第八条付款方式

项目具备开工条件由现场监理部审核下发《项目开工令》。合同内的建设内容,均由施工企业或个人垫资先建,工程款分期分批拨付。工程竣工验收后除10%的质量保证金外一次性付清(10%质量保证金在正式验收后半年付清)。工程竣工验收后结算审计前工程支付应控制在中标合同价款的80%以内。

第九条履约保证金

履约诚信保证金按中标价格的10%交付,在工程量全部完成后退还,不计利息。

第十条合同文件应能互相解释,互相说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:

1、合同条件;

2、洽谈、变更与明确双方权利义务的纪要、协议;

3、工程中标通知书、投标书和招标文件;

4、确定工程造价的工程预算和图纸;

5、标准、规范和其他有关资料、技术要求;

6、国家和省、市关于施工合同管理的规定。

第十一条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

1、合同语言:本合同文件使用汉语。

2、适用法律法规:国家有关法律、法规和省市有关规章及规范性文件有约束力。

3、适用标准、规范:按国家和省市现行标准和施工验收规范执行。

本合同自签字之日起生效。合同履行中,双方协商同意的有关协议签证资料均是合同组成部分,在竣工结算、工程价款支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。

第十二条甲方代表

1、甲方驻施工现场代表姓名:

2、甲方代表易人,甲方应提前七天书面通知乙方,后任继续承担前任应负的责任和承诺。

第十三条总监理工程师

1、总监理工程师姓名:

2、总监理工程师职责范围:全权负责各标段项目施工全过程监理;

第十四条甲方工作职责

甲方应按时完成以下工作,如未能及时完成造成工期延误,要承担有关损失。工期相应顺延

1、对乙方项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员和预算员等是否持证上岗进行督促检查,并实行上述人员押证管理。

2、负责协助乙方处理与本工程有关的周边协调关系。

3、负责协调清障及其补偿工作。

4、负责对工程施工费拨付,由现场监理单位提交拨付计划。

5、负责对工程进度和工期进行统一调度,组织质量监督管理人员,对工程质量进行严格管理。

6、负责对项目建设中出现的的工程变更进行审查、审核、上报。

7、负责制定工程管护方案,落实管护责任,组织有关人员对竣工工程进行交接。

8、及时组织相关参建单位进行图纸会审,和向乙方进行设计交底。

9、对施工中的有关情况负责记录、签证。

10、本项目重大变更或隐蔽工程在施工前或隐蔽前应及时通知审计机关参与查看现场。

第十五条乙方代表(项目经理)

1、乙方驻施工现场全权代表人姓名:,项目经理姓名:

2、乙方代表和项目经理是施工单位的现场负责人,从招标到施工期负责人不得易人,因特殊情况需要易人的,乙方应提前七天书面通知甲方,并征得甲方同意后,方可易人,后任继续承担前任应负的责任承诺,否则,合同履行终止。

第十六条乙方职责

乙方履行以下义务和责任,如未能正常履行义务与权利造成工期延误和工程损失,乙方必须赔偿全部损失。

1、由乙方负责办理的施工手续和外劳、暂住、工商、税务登记及相关费用和税金由乙方承担,若乙方不能按时交纳则甲方有权从乙方工程款中按国家标准代收代缴;

2、向甲方按月提供工程进度及施工计划报表;

3、按监理方要求做好各项施工资料和竣工资料;

4、乙方应加强安全宣传与安全措施,施工中和施工以外所发生的一切安全事故全部由乙方负责;

5、保证施工现场整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到完工清净场地的要求。承担因违反规定造成的有关方面的罚款;

6、负责已完工程的成品保护,承担未交付甲方之前发生损坏的修复和费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求;

7、参加甲方组织的图纸会审和设计交底;

8、提供各类人员上岗证的复印件,交监理审查;

9、负责对现场施工人员进行计划生育、安全施工与文明教育,切实加强场地材料、设备安全检查和保管,做好施工现场的防火防盗等工作;

10、施工企业应优先考虑使用当地劳动力资源,且不得拖欠农民工工资,否则,甲方有权从应付给乙方的工程款中代为支付。

11、乙方应建立与本项目直接相关的基建财务专账,接受相关部门监管。

第十七条材料供应

1、材料全部由乙方负责。

2、乙方应按照设计规范的要求购买材料,在材料到货24小时前通知甲方技术管理人员和监理现场人员并上报进场材料报验单进行验收签证。分批次,分品种验收签证。对按规定应抽样检测的材料应经甲方代表、监理人员现场见证取样并送有资质的检测单位检验合格后方能使用。对于不符合设计规范要求的材料和成品,乙方必须按要求的时间运出施工现场,重新购置符合要求的材料和成品,并承担由此带来的一切费用和工期责任。

第十八条工程质量和责任

1、项目工程施工要求:严格按设计图纸(图纸确需变更的,按规定的变更程序办理)施工,未经批准乙方不得擅自变更设计。

2、项目工程质量必须达到合同规定质量等级。

3、工程质量应服从监理方的技术要求;

4、乙方必须在施工现场成立项目部,并实行“五大员”和项目经理持证上岗,并将其证上交甲方管理。项目经理及主要施工管理人员和安全员、质检员等必须驻现场负责施工。

5、确定的项目施工单位不得向他人转包,也不得将本工程肢解后向他人转包。

6、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料工序、工程和不安全的施工作业,监理人员有权通知乙方停工整改、返工,乙方得到监理人员复工令后方可复工。

7、检验程序。乙方必须严格按照国家颁发的技术规范、标准,采取正确的施工方案和工艺流程进行合同内全部工程项目的施工。为确保施工质量,乙方在施工过程中应执行下列质量检查、验收程序:

(1)在规定的项目开工前,报送“开工申请报告”,未经批准,不得擅自开工;

(2)每道工序完成后,向甲方代表和监理人员报送“现场工程量签证单和单元工程报验单”并附上按规范进行的全部自检资料(自检必须合格才允许报验);

(3)甲方代表和监理人员对报验工序进行检查验收,填写“质量验收单”,本道工序未经检验合格,下道工序不得进行施工;

(4)工程达到规定的质量标准后,填报“中间交工证书”(附上所有工序的质检资料),作为乙方工程计量、支付依据。

7、隐蔽验收。需要覆盖隐蔽的工程项目,乙方必须在24小时内书面通知甲方代表和监理人员进行现场检验,并在隐蔽工程检验单上签认后再覆盖。对未经检验签认而擅自覆盖者,乙方必须清除覆盖,经检验合格重新覆盖。甲方代表和监理人员在接到乙方的书面申请后,应在24小时内进行检查验收,不得无故拖延。

第十九条施工技术规定

一、一般规定

1、甲方提供的施工图纸和文件

乙方可在施工前7天内,自费复制建设单位提供的施工所需要的图纸。

2、乙方提交的施工图纸和文件

(1)如专用合同条款中有约定,乙方应在开工前7天内提交为施工所需要的图纸和文件,经甲方批准后执行。

(2)乙方应在签订合同后7天内,提供施工组织设计和施工进度计划,主要内容有:工程施工总进度横道图、工程施工总布置图及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、施工质量目标与质量控制、测量成果及用于本合同机械设备、劳动力计划及安全文明管理措施。

(3)全部工程完工后乙方提交三套竣工资料和竣工图纸并提出竣工验收申请。

3、图纸和文件的审核和审批

按合同规定须经监理机构批准图纸和文件,必须经过监理机构报甲方审核签章后方能施工。

4、施工协调会议与报表

(1)乙方应参加监理机构和驻现场代表在每月定期召开的工地例会,以及其他协调会议和专题会议等,检查乙方的合同进度计划执行情况和工程质量情况,协调解决工程施工中发生的有关问题。

5、现场临时设施

(1)乙方应在规定的范围内负责全部临时工程设施的建造、管理和维修,费用由乙方自行承担。

(2)场内施工道路

乙方负责修建、维护和管理场内施工进出道路。

(3)施工用电

本工程施工用电由乙方自行解决。

(4)供水、排水

乙方必须在合同规定的施工期内使用水质良好的施工用水和生活用水,水质应符合国家有关规定,排水工程自行解决。

(5)照明

承包人应自行解决施工工区和生活区的全部照明系统,确保工程施工顺利进行。

(6)通讯

乙方应与当地电信部门协商,解决工地的电信服务设施,项目经理要与甲方和监理机构保持电话畅通。

(7)临时生活设施

乙方应在整个施工过程中负责管理和维护全部临时生活设施。

6、现场施工测量

(1)测量基准

甲方负责向乙方提供测量所需的基本控制点、基线和水准点的基本数据。乙方接到甲方提供的测量基本数据后,应校测其基本控制点和基线的`测量精度,并复核其资料和数据的准确性,如有异议应在得到数据后3天内以书面形式通知甲方。甲方、乙方、监理方共同进行核实,核实后数据由监理方以书面形式提供给乙方。

(2)施工测量

乙方应按照本工程施工精度要求,负责设计施工所需要的全部施工放线工作。乙方应将测量成果资料报甲方审核,必要时甲方可直接监督复核测量。

经三方核签的测量成果应编写入竣工资料。

乙方应负责保护好测量基本控制点,使之容易进入和通视。乙方应对测量控制点的损失和损坏负全部责任。

7、质量管理

(1)乙方应建立质量保证体系,选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行检查,乙方的质检人员应及时向甲方的驻场代表和监理机构报告检查中发现的问题,并提供必要的资料。

(2)所有取样(含材料、试块、土料)要有监理人员在场的情况下进行见证取样,并在取样上标记监理签字。

(3)试样的试验必须在监理机构批准的试验室进行,试验结果按规定的时间报送监理机构。

(4)监理机构应对乙方的现场试验设备和仪器进行核验,如需要应免费提供给监理机构使用。

(5)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请甲方的驻场代表和监理机构检查复验。

(6)经监理人员检查认为质量不合格时,乙方应按监理人员要求进行整改和返工,由此引起的工期延误和费用由乙方自负。

(7)全部工程完工后,乙方应整理全部质量检查资料,报监理机构,作为整个竣工验收资料的一部分。

(8)未经批准,乙方擅自更变图纸或超出实物工程量,甲方一律不予计量。由此,引起工期延误和费用由乙方自负。

8、治安保卫和施工安全

(1)乙方应教育施工人员遵纪守法,维护社会治安。协助治安管理机构做好管理辖区内的治安保卫工作。

(2)乙方应对劳动保护、照明安全等安全防护负责,同时应制定安全防护规程,定期召开安全会议进行安全教育,也应在工程范围内设置必要的标志和信号。乙方负责承担施工期间所有安全事故的全部责任,并不得因此要求增加费用或拖延工期。

(3)乙方应负责辖区内的消防、防汛和抗灾工作,应对工程及其管辖区内的人员和财产负责。为此,必须配备一定数量的常规消防器材,定期进行防火检查;配置必要的防汛物资和器材,做好洪水和气象灾害的防护工作。

9、环境保护

(1)乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章,不得使有害物质(扬尘、废油等)污染土地、河流。在施工时要控制噪声,防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或赔偿,乙方应负全部责任。

(2)乙方应保持施工区和生活区的环境卫生,设置足够的临时卫生设施,定期清理施工废弃物和垃圾。并将其运到指定的地点进行掩埋或焚烧处理。

(3)在全部工程完工后,除已经得到监理机构同意外,乙方必须拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡甲方决定保留的设施,由甲方与乙方协商解决处理办法。

10、计量要求

(1)本合同工程项目的单项工程量,严格按图纸施工,无重大地质和高程变化不予计量与变更。确定需要变更和增量工程,严格履行规定审批程序,否则,一律作无效工程处理。

(2)所有工程项目的计量方法均应符合技术条款有关章节的规定,首先由乙方负责计量,并保证计量设备和仪器符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)实物工程量经监理人机构签认后,列入乙方每月工程量报表,作为支付的依据。

11、技术标准和规程规范

除本技术条款另有规定外,乙方施工所用的材料、设备、施工工艺流程和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时,应以本技术条款的规定为准。

在施工过程中,监理人为保证施工质量和施工进度要求,有权指示乙方或批准乙方采用新技术和新工艺进行施工。

二、技术规定

1、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理单位和甲方驻现场代表检查验收。

2、经监理人员、驻现场代表检查为质量不合格时,乙方应按照监理人员及驻现场代表的要求进行整改和返工。由此引起的工期延误和施工费用由乙方自负。

3、全部工程完工后,乙方应整理全部施工资料,报监理机构和甲方,准备竣工验收。

4、实物工程量经监理人员和建设单位的驻场代表共同签字以后列入乙方月工程报表作为支付的依据。

(二)水工建筑物工程

1、施工技术的依据是GB5202--20__《建筑物基础工程施工质量验收规范》、GB50203--20__《砖体工程施工质量验收规范》。

2、严格按照施工图纸施工。建筑物几何尺寸、轴线、高程的测量放线必须精确,偏差控制在允许范围内。

3、进场的砂、石、水泥、红砖、钢筋等材料必须经过监理人员现场见证取样送检,付出厂合格报告,外购预制构件必须有生产资质的企业出厂合格证方可安装使用。

4、质量要求:水工建筑物工程严格按图纸施工,不准擅自变更设计。严格按设计标准和施工规范组织施工,每道工序必须报请监理人员验收合格后方可隐蔽覆盖或进入下道工序施工。土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、安装工程严格按施工规范施工,并按规定取样送检。各建筑工程的几何尺寸偏差控制在规范允许的范围内。

5、对不合格的建筑物,乙方必须无条件拆除、加固或补强,对拆除重建的重新要进行验收。经设计验算可加固补强的按设计提出的方案加固补强,返工费用由乙方自负并承担由此造成的经济损失。

(三)排灌沟渠工程

1、施工技术依据是SL223--1999水利水电建设工程验收规程和农田水利工程技术标准编制。

2、主要工程内容

(1)疏挖沟渠工程:疏挖沟槽及边坡土方,排除施工期内的明水、暗水、清理沟渠施工范围内的障碍、整理边坡、整理疏挖、开挖堆放的弃土。

(2)硬化沟渠工程:清理淤泥、夯实边坡基础,排除明水、暗水、清理施工障碍。

3、规格与质量要求

(1)严格按照图纸施工,施工前认真搞好测量放线工作。沟渠线型必须顺直,“三度”必须达到设计要求。总的要求是沟渠顺畅、边坡稳定、坡面美观。

(2)硬化(衬砌)沟渠构件的几何尺寸必须符合设计图纸要求,构件质量必须达到设计强度标准。构件拼装必须规范。基础浇筑、砌筑质量达到设计标准,外观质量要求精细美观、边坡稳定。

(3)硬化灌渠:线型顺直,接头止水严密,分水口、过路涵(板)符合设计要求。

4、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理或甲方的驻现场代表复验。对不合格沟渠工程乙方无条件返工,必须达到设计标准,否则,不予计量。

(四)田间道路工程

1、施工技术的依据:TD/T1011--1013--20__《土地开发整理标准》、JTJ033--95《道路路基施工技术规范》和GBJ--97--87《水泥砼路面施工及验收规范》进行编制

2、主要工程内容

(1)水泥路工程:主要包括路基、挖填土方、灰土层、路基碾压整平、砼路面施工及砼路面两边路肩培土夯实。

(2)碎石路面施工用压路机压实、整平、清理边坡余土。

(3)泥土田间道路工程,土路基必须碾压密实、路面要求平整,临田面边坡余土要妥善整理好;临田边坡线要求整齐、顺直。

3、规格与质量要求

(1)水泥路工程:路基宽度、平整度、密实度、路面宽度、厚度、砼强度必须达到设计标准,几何尺寸误差控制在允许偏差范围内,线型顺直美观。

(2)碎石路工程:碎石路基要求平整,碎石面层宽度、厚度、密实度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。碎石路表面平整光洁。

(3)泥土田间道路(生产路):要求路面宽度、厚度平整度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。沟渠余土要求清理成直线,线型顺直美观。树蔸及建筑垃圾运出施工场地,其费用由乙方承担。

(4)严格按照图纸施工,擅自变更工程量一律不予计量。

(5)进场材料经监理人员现场见证取样送检。经有资质的检测单位出具合格的检验报告后方可使用。砼施工按规定留置试块并送检。

(6)每道工序应报请现场监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。

(7)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,提请监理检查复验,隐蔽工程必须经甲方驻场代表和现场监理人员验收后方可隐蔽。

4、工程计量:土路基纵横断面无重大地质和高程变化不予增量(不办变更手续),达不到设计标准一律减量。

第二十条工程验收交付

1、工程竣工验收,按设计要求及有关部门制订的竣工验收规定对该项目组织竣工验收。

2、工程施工中地下工程部分必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

3、工程竣工后,乙方按有关规定向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工材料。甲方收到报告后,应在10天内组织有关人员进行初步验收,并按验收标准提出整改意见。乙方必须在规定的时间内按要求进行整改,并承担因自身原因所造成的整改损失。最后验收时间由甲方通知乙方。

4、工程竣工按正规验收程序验收合格,甲方开出使用通知书后,乙方方可交付使用。

第二十一条保修

1、项目工程验收交付使用后,其质量保修期为一年。

2、如有质量问题,乙方应按国家有关规定予以重修或重建,费用由乙方负责。

第二十二条违约责任

(一)甲方违约责任

1、未按本合同规定拨付工程款,每日按欠款额的万分之二支付乙方逾期付款违约金。

2、超过合同规定期限验收,承认乙方的竣工日期。

(二)乙方违约责任

1、单位工程质量验收不合格,除负责无偿重建、返工或修缮外,处以重建、返工、修缮部分价款10%罚款,罚款从乙方工程款中扣除。

2、甲方在施工监管中若发现设计错误,如因乙方未能积极配合甲方整改,造成损失扩大的,乙方无权就扩大的损失部分要求赔偿。

3、乙方要确保工程质量,如发生工程质量问题,除责令乙方无偿返工、重建、修缮外,处以返工、重建、修缮、部分总额10%的罚款,罚款从乙方工程款中扣除。

4、乙方必须文明施工、安全施工。施工期间发生人员伤亡和一切事故,乙方要承担一切经济责任和法律责任,甲方概不负责。

5、工程如延期交付,每日按工程造价的万分之五支付甲方逾期竣工违约金。

6、乙方不得转包工程。如发生工程转包,甲方有权终止合同,乙方按转包工程造价赔偿甲方损失并承担相应法律责任。

7、乙方由于资金和技术上困难停止施工和终止合同的,除赔偿停止施工标段合同价款外,还支付甲方停止标段工程价款百分之十的违约金。

第二十三条工程变更

(一)设计变更

1、任何设计变更都必须履行以下程序,否则无效。

程序为:由乙方提出申请——总监审定——甲方审核——建设单位审批。

2、因设计变更,提出方应在该项目施工十五日前书面通知对方。经建设单位审批、设计单位修改后的设计方案,是乙方新的施工依据,乙方无条件执行,甲方在乙方违约的情况下,有权终止合同实施。

(二)现场签证

所有现场签证必须履行以下程序,否则无效。

程序为:由乙方提出申请——分片监理审查——总监审核——甲方现场人员组织设计等部门审批。

所审批材料必须签字盖章,一式三份,作为工程量竣工结算的依据

(三)工程调整条件

1、发生承包范围以外的设计变更,并增加了工程量的。

2、发生不可抗拒自然灾害的。

第二十四条其它

1、本合同一经签订,甲乙双方应严格遵守。

2、本合同一式六份,甲乙双方各执一份,其它分送有关部门备案。

3、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方:(章)乙方:(章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

邮政编码:

____年____月____日____年____月____日

厂房改造施工合同 篇7

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容:

2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:

5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(20xx)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

甲方(签字):_________________ 乙方(签字):_________________

________年________月________日 ________年________月________日

厂房改造施工合同 篇8

甲方:__________________

乙方:__________________

根据互利公平的原则,达成以下施工协议:

1、土建改造施工由乙方施工操作,安全、质量由乙方负责保证。

2、施工改造总造价

3、乙方在施工过程中,一、二楼外围全部用红砖隔墙;二楼局部隔墙用轻钢龙骨隔墙 ,内藏隔音棉,封白木九层板打底,面饰1.2中纤板或石膏板。

4、施工过程中,乙方提出任何一项加材加款,甲方有权回决,所有施工事物都由乙方自理安排处理,乙方保证合同一签定必须按质按量如期交接验收。

5、款项支付:甲乙双方签定当日,甲方应先支付乙方施工改造 万元,待工程结束后,将余下尾款一次性付清,(附件验收合格)。

6、合同双方签定后,甲方将按工程总价支付乙方,乙方在施工过程中一切费用与甲方无关。

7、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同一旦签定,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇9

甲方:乙方:

根据国家相关法规规定,经甲、乙双方友好协商,甲方将兴隆临三间平房改建工程包工给乙方施工,并达成以下协议:

一、工程概况

1、两层为砖混结构,一层向前补建及地基处理,二层新建,屋顶为钢筋混凝土现浇面。

2、建筑面积约为140多平方米。

3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。

4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。

5、临墙面全部贴瓷,原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。

6、格式及地平界限和南邻家相同。

7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。

一、二层卫生间内贴磁处理,并配合上下水路安装施工活路。

其它活路以简图说明为准。

二、承包方式

1、包工不包料。

2、一切施工设备、机具由乙方承担。

三、付款形式

1、全部工程总包价为35000元(叁万伍仟元整),室内现浇楼梯另计。

2、合同签订后,施工人员设备进入工地,开始施工,甲方付给乙方3000元工程预付款,主体完工付给乙方10000元工程款,剩余部分待竣工验收合格后全部结清。

3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。

四、双方责任

甲方责任:

1、向乙方提供施工草图;

2、提供水电到现场,确保顺利施工;

3、向乙方提供所需施工材料到场;

4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入;

5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。

乙方责任:

1、严格施工进度,杜绝材料浪费,确保施工用料。

2、严格按建筑标准规范施工,确保施工质量。

3、严格按照安全操作规程进行施工,施工期间一旦发生任何机械、人身等事故,一切由乙方自行承担和处置。

4、施工人员施工时,随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。

5、严格教育施工人员遵纪守法,否则后果自负。

6、竣工后如出现任何质量问题,造成一切后果,损失自行承担处理。

五、工期

1、开竣工日期________年____月____日至________年____月____日。

2、总日历工期:1个月,共计____日历天。(特殊情况除外)

六、其它事宜

1、未尽事宜由双方友好协商解决;

2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;

3、施工期间,如需补充,合同同样具有法律效力;

4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

厂房改造施工合同 篇10

建设方(甲方):

承建方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、施工范围和内容:装修及附属的土建修缮、水电及网络安装工程。

4、施工面积:

5、承包方式:包工包料

6、工程合同价款:人民币

二、双方一般权利和义务

1、甲方负责保证施工场地具备开工条件,向乙方提供工程图纸和有关资料,并在施工过程中对设计变更、隐蔽工程验收等及时予以确认。凡因甲方原因造成工期延误或返工的,由甲方自行承担责任。

2、乙方应遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音的管理规定,并负责办理相关手续。如因违反规定造成的损失或罚款由乙方承担。

3、如有涉及工程开竣工的消防、公安等其他手续,乙方应予以协助办理。

4、本工程不允许转包、分包。否则,甲方有权终止合同,由此造成的后果全部由乙方负责。

5、乙方应保证施工人员工资的及时支付,如工程由于拖欠民工工资发生纠纷,由乙方承担全部责任。

三、工程技术规范和工艺、材料标准

1、乙方应严格按照国家有关的工程技术规范要求施工。施工的工艺以及工程所用材料的品牌、等级、规格必须符合设计图纸、《中国农业银行营业网点形象建设标准》及《中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范(试行)》的要求。

2、工程所使用的材料必须为环保材料。

3、工程所使用的主要材料必须为优等品。设计未明确的主要材料,乙方必须提供材料样品以及材料的规格、价格、质量等级等情况,报甲方同意后方可使用。工程用材的变更必须双方签证。

四、合同工期

1、合同工期为日历天,开工日期为年月 年月日。

2、如遇下列情况之一,经甲方签证认可后,工期可相应顺延:

1) 非乙方原因连续停水、停电8个小时以上;

2) 不可抗力;

3) 甲方同意给予顺延的其他情况。

3、实际工期每延误一天,按工程结算造价的万分之五计扣乙方延期违约金;延期超过十五天,甲方有权终止合同,所造成的损失由乙方承担。

五、工程质量及验收

1、工程完工后施工方须提供桂林市相关权威部门出具的防雷验收合格报告、消防验收合格报告并通过桂林市环保部门的环保检测。

2、甲方指派为工程现场代表,负责工程现场管理和质量监督。隐蔽工程必须经甲方现场代表验收认可后方可隐蔽和继续施工。对容易在结算时出现争议的隐蔽工程,乙方可拍照留存,由甲乙双方签证作为竣工验收和结算的依据。

3、工程竣工后,由乙方提交申请竣工验收的报告及完整的竣工资料,由甲方负责组织验收并评定质量等级,其中甲方质量评分为85分及以上的,质量等级为优良,质量评分在60分及以上且不足85分的,质量等级为合格,质量评分在60分以下的,质量等级为不合格。双方对工程质量有争议时,可向建设工程质量监督部门申请仲裁。仲裁费用及因此造成的损失由败诉方承担。

4、如出现工程质量隐患、缺陷,或工程质量验收不合格,则由乙方承担返工、维修、赔偿损失等违约责任;严重的,甲方有权解除合同。由于乙方原因返工造成工期延误的,一并按本合同约定对乙方计扣延期违约金。

5、如工程竣工验收质量等级未达到合同约定的,甲方将向乙方扣减结算总造价的10%作为违约金;同时在工程结算审定之前,工程进度款仅支付至合同价款的70%,待工程通过竣工验收并确定结算金额后,再按合同约定支付工程款。

六、安全施工

乙方应遵守相关规章制度,采取严格的安全控制措施,保证安全文明施工,并承担施工过程中的一切风险与责任。

七、合同价款及支付

1、本合同价款采用 固定单价 方式。

2、甲乙双方均不得擅自改变合同价款。发生下列情况之一,并且通过甲方二级分行财务运营部门确认,方能对合同价款作调整:

1)设计变更;

2)工程量增减;

3)工程造价管理部门公布的材料价格在施工期间相对于合同订立时浮动超过15%。

3、工程款支付进度:

1)乙方人员、材料进场后并完成工程量的30%后,甲方支付合同价30%的工程款;

2)完成工程量50%,再支付合同价20%的工程款;

3)完成工程量70%,再支付合同价20%的工程款; 4)经竣工验收工程质量等级达优良且按照甲方要求提供了一整套竣工资料的,再支付合同价15%的工程款;

5)工程结算审定后七个工作日内,再支付至结算总造价的95%,其余的5%留作质量保修金。

4、工程款支付方式为转帐。

5、工程结算由农行广西区分行指定的造价咨询中介机构审核。工程结算单价以工程报价单为准;工程报价单中未标明的项目,按甲方确认的情况并参照现行配套的造价管理文件及定额规定确定结算单价。

6、乙方送审工程造价超出结算审定结果10%以上的,超出部分的审核费用由乙方承担。

八、工程质量保修

1、质量保修期:室内外装修工程质保期为2年,水电及设备等安装工程质保期为2年,天面及卫生间防水、墙面防渗漏质保期为5年,土建工程的质保期为设计规定的合理使用年限。工程质量保修金为结算造价的5%。保修期从甲方签字确认的工程实际竣工之日算起。

2、保修期内,凡属乙方责任的工程质量保修项目,乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人到场响应,对于影响甲方营业网点日常业务开展的紧急抢修事故时,乙方在接到甲方通知之时起6小时内派人到场响应。乙方人员到场后应于24小时内解决问题,如无法在24小时内解决的,承包人应及时提出整改方案并明确解决时间报甲方审查。

3. 保修期内,凡属乙方责任的工程质量保修项目,如乙方未及时到场响应的或未能在规定时间内及时完成维修的,甲方有权委托第三方进行维修,维修所发生的费用全部由乙方承担,且每次乙方还应按工程总价款的千分之五向甲方支付违约金。

4、因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,由乙方承担赔偿责任。

5、自工程通过竣工验收之日起满5年后,甲方在接到乙方申请后7个工作日内根据维保服务评价情况支付保修金,维保服务评价总分为100分,维保服务评价不足60分的视为评价不合格,其质保金全部扣除不予支付;维保服务评价60分(含)以上的按实际得分比例支付,即支付质保金金额=扣留质保金总额实际得分比例(该比例为维保服务评价得分/100)。

九、其他

1、施工过程中,因不可抗力造成工程本身的损失,由甲方承担主要材料的损失,乙方的其他损失由乙方承担。善后清理修复费用的承担由双方另行协商。

2、本合同经双方签字盖章后生效。装修方案、设计图纸、工程报价单、桂林分行营业网点装修主要材料进场验收单、桂林分行营业网点装修用材标准、桂林分行营业网点装修施工日记为本合同附件,具有同等法律效力。

3、未尽事宜由双方协商解决。双方发生争议并且协商无法解决的,可在甲方所在地法院诉讼解决。

4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

甲方(盖章):乙方:

代表人或授权委托人: 法定代表人或授权委托人:

年月日:

厂房改造施工合同 篇11

甲方(发包方):联系电话:

乙方(承包方):联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律法规

的规定,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房安全、优质、高效、低耗,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

一、施工内容:

甲方委托乙方施工的项目有:

二、施工地点:

乡集镇恩鹤线甲方建房所在地

三、施工期限

施工期限为自签定合同之日起开工,至20xx年8月底结束。

四、工程价款

工程核算:工程队只能在乡政府规定的指导价位计算每户的

总工程款(砖墙平顶屋,加层加顶的每平方米按450元计算,只加顶的每平方米按270元计算;木质房子打造的按项目据实计算;纯属换青瓦的按每平方米180元计算)。花格木窗全封闭式按每平方米160元计算,使用两开窗按每平方米250元计算(超出部分每平方米90元由农户自筹)。甲方支付乙方工人劳务报酬

和相关建筑材料费用共计人民币大写万仟佰拾元整,小写¥ 元。

五、付款方式

甲方自愿上交施工队自筹部分建设资金大写 万 仟

佰拾元整,小写¥ 元后(面积在100平方米以下的改造户按每平方米30元上交特色民居改造费)与施工队签定本承包合同后施工。结束验收后,乡政府经甲方签字确认后实行以奖代补将剩余工程款(砖墙平顶屋以建筑面积计算,在140平方米以上的3万元封顶<超出部分由改造户自筹>,面积在140平方米以下的按面积据实计算,最高不超过3万元)予以补助。

六、工程验收

1、当该工程完工后,由乙方向乡村镇管理办公室提出竣工验收申请。乡村镇管理办公室安排验收工作,该工程符合要求,则通过验收。通过竣工验收的`当天即为竣工日期。

七、验收标准

按照特色民居建设的总体要求,我乡制定相应实施标准,规范特色民居建设标准与建设质量,以避免出现民居建设标准不一,样式混乱,粗制滥造的问题。

(一)砖混结构房屋标准

砖混结构房屋必须建成两层以上,顶层全加盖。

1、屋顶部分

1)统一使用防凌冻优质全瓷瓦。

2)屋脊主梁用白瓷线条瓦或水泥砂浆(刷白漆)跺双脊,脊中央设鼓楼圈,双脊中用瓦造型,侧檐用白瓷线条瓦或水泥砂浆(刷白漆)跺单脊。

3)正面檐口用造型挡檐板,正侧面可视范围钉望板。

4)房屋正面飞檐翘角,安装吊桤、挂络;凸显吊脚楼风格。

2、屋面部分

1)房屋正面用防冻乳胶漆刷成白墙。后面做糙面。

2)木窗按实际窗框尺寸订做,设计为两开窗,根据自愿也可使用全封闭式,采用万字花格木窗,整窗上清漆,制成成品后安装。

(二)改造特色民居建设标准

1、木质瓦房改造标准:

1)木房正房和厢房正面飞檐翘角,白瓷线条瓦跺脊瓦造型,突显飞檐翘角。

2)正立面及堂屋板壁刨刷一新后上清漆。花格木门木窗上

清漆。吞口装板壁并封檐。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

甲方自愿申请加层,因房屋基础及墙体不适宜加层加盖而导致房屋损坏的后果由甲方全部承担。甲方按合同向乙方支付本合同规定的自筹价款。

2、乙方权利和义务

1)、乙方必须严格按照县、乡特居建设的要求施工,并随时接受县、乡特居办的督查。

2)、乙方应作好物资材料供应准备,负责购买水泥、砂石、木材、砖瓦、钢筋等所需材料,费用由乙方自理。

3)、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任一概与甲方无关,如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。乙方所有施工人员必须身体健康,工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全。

4)、乙方施工时要保证质量,使用前必须把砖头浇水湿润,沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法,即(一块砖、一铲灰、一挤揉)。乙方尽量避免在下雨天施工,以防影响房子质量。

九、服务条款

1、甲方负责提供饮用的纯净水,所有工人的吃饭、住宿场所以及物料存放场地及运输条件。

2、乙方自带建筑所需的一切工具,包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等。

十、违约责任

1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的,乙方要赔偿所有损失,因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误

工期等做法为难甲方,视为乙方违约,甲方有权解除本合同,辞退乙方,并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。

3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程款,则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前5天通知违约方后,方可中止或解除合同,并由违约方承担违约责任。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后,甲乙双方不得无故变更或解除。

2、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

十四、合同文本和效力

1、本合同一式三份,甲乙双方当事人各执一份,乡政府报备一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本工程验收合格,付清工程款后,该合同自动失效。

甲方:

乙方:

年 月 日

厂房改造施工合同 篇12

甲方: 身份证号码:

乙方: 身份证号码:

本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:

一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米X 米,共 平方米,

二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(2024),4根钢筋直径10,房顶为红色彩钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为7.5公分,上板厚度为0.35,底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆),55角钢架1个(刷灰色底漆)。

三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

工程造价:共 元(¥: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的具体标准为30平方米20xx0元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(¥: )。

四、责任与义务

五、甲方责任与义务:甲方为乙方提供宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方提供地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。

乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题及时告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺利进行。

六、金牛卡交给嘎查负责人。

七、工程质量及期限:乙方 年 月 日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。

八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇13

按照《中华人民共和国建设道路施工合同管理方法》的原则,结合本工程的施工实际情况,经双方协商后签订本合同。

一、甲方的职责与责任和付款方式:

(1)机械进场后要向乙方付款:

(2)在施工过程中付款:

(3)施工完成后一次付清:

(4)甲方负责技术上的问题:定点、放线、标高和一切的技术上的问题,如出现技术的问题由甲方负责。

二、乙方:

(1)清废料;

(2)起方砖、铺路岩石、清表皮;

(3)上二灰要达到甲方的要求,厚度、压实度要达标;

(4)保证机械按时进场;

(5)摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;

(6)摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;

(7)乙方负责一切的机械、燃油、人工。

(8)以上所有的工程费用共计165元/平米。

三、本协议双方签字之日起生效,至该项目完成后、帐目清终止。

四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

五、本工程不含各种税票。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇14

甲方(业主):_______________

乙方(水电施工):_______________

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

一、装修施工地点:____________

二、工期:

_________年_______月_______日至________年_______月_______日

三、工程造价:

本项工程总费用___元人民币。

四、材料供应及改造工程量的约定:

1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如甲方提供的'材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料,应得到甲方同意。

2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等,确定改造工程量。

五、乙方承包内容:

1)、水电开槽、布管、穿线

2)、所有水电施工过程的垃圾整理装

3)、开关面板安装

六、对乙方要求:

1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋,不负责下楼。

3)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

5)、水电工程保修一年。

七、对甲方要求:

1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如:协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。

2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

4)、甲方原因造成二次到现场施工,甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

八、工程竣工:

甲方组织验收,并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题,其返工费用由各自方承担。

九、付款方式:

乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后,甲方现场验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%。

十、其它约定:

1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2)、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金。

十一、附则:

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

甲方:

乙方:

日期:

厂房改造施工合同 篇15

甲方:_________________

乙方:_________________

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,经甲方与乙方共同友好协商,甲方将学校男寝院内男厕所工程承包给乙方施工,及男寝房顶维修,为明确双方在施工过程中的权利、义务,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同:

一、建设项目:_________________学生厕所(含水冲及化池);男寝房顶

二、建筑地点:_________________西北角(现男寝院内);

三、承包方式:_________________甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方,乙方不得另行转包给他人。

四、工程造价:_________________38000元。

五、工程建筑要求:_________________

1、乙方在施工过程中必须严格按要求施工,未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。

2、工期:_________________本工程工期为

六、甲方权利与义务

1、甲方做好施工前准备工作,不影响乙方施工。

2、甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。

3、甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的,甲方有权责成乙方进行更换,对不满意的地方进行返工。

七、乙方责任

1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除不安全患,注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,与甲方不负任何责任。

2、乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙,严禁机动车辆上学时间运送材料,确保学生人生安全。

3、乙方必须有人24小时看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。

4、乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。

5、若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题,乙方必须无条件返工,其返工费用由乙方负责。

八、未尽事宜甲乙双方协商解决。

本协议一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_______

乙方(签字):_______

年月日

厂房改造施工合同 篇16

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

一、工程内容及承包方式

1、工程内容:

2、工程安装费万元(具体明细见附表):

具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量。

3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:从__年__月__日至__年__月__日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:

(1)、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%。

(2)、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

(3)、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

(4)、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的`191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

3、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

7、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

1、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:

①责令乙方立即停止施工。

②不付乙方工程款。

③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

4、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

1、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

2、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

3、未尽事宜,双方另行协商。

4、附则:

__________________。

甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________

联系电话:_________________联系电话:__________________

____________年______月____日____________年______月____日

厂房改造施工合同 篇17

甲方:_________________(以下简称甲方)

乙方:_________________(以下简称乙方)

甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款,以资共同信守。

一、施工时间:_________________年月日—年月日

二、施工内容:_________________

1、把7亩以上的鱼塘在中间筑挡水基,基面约1米-1.5米,需要筑挡水基的鱼塘约有38个,共计面积亩。其中有部分塘是三角形的需分成三个,用于放养鱼苗

1、2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底),所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡,其中需要清淤的鱼塘约有31个,共计面积亩。

三、工程款计算和支付方式:_________________

1、工程款按台班计算,一台班8小时,由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。

2、乙方施工完毕后,经甲方验收合格,甲方需在七天内统计并支付全部工程款。

四、违约

1、甲方如不能在验收合格后七天内付清乙方工程款,须赔偿违约金100000(拾万元)及该工程款所产生的利息(利息按银行

同期利率计算)

2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程,须赔偿甲方违约金200000(贰拾万元)及由此给甲方造成的损失,并不得收取该合同定义之工程款。

五、该合同一式二份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。

甲方(签章):_________________

乙方(签章):_________________

年_____年 _____月____ 日

厂房改造施工合同 篇18

甲方:

乙方:

经双方协商,电气工程承包给电气作业班组,包价为xx元/m2,订立以下协议:

一、合同双方:

甲方:

乙方:

二、承包内容:

电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、合同双方的权力和义务:

1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。

12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。

四、承包款结算方法:

乙方必须在每月3日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。

六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。

甲方签字:

乙方签字:

年 月 日

厂房改造施工合同 篇19

发包人(甲方):

住址:

承包人(乙方):

住址:

按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规,甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工,为明确双方在施工过程中的责任,结合本工程具体情况,订立如下协议。

一、工程概括

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:

4、工程内容:图纸作为参考,以实际为准。

二、合同价款与付款方式

1、合同总造价:

2、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________万元。

3、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%,即____________万元。

4、乙方完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款______%,即____________万元。

5、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,保修期满后支付)。

三、施工日期

1、本工程预计______年______月______日开工,?______年______月______日完工,完工后五日内组织验收,总工期______天。

2、工期顺延

(1)如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。

(2)因甲方支付工程款不到位,无法施工,协商后仍不能解决的。

(3)因连续______小时停电,导致无_____常施工的

若乙方无正当理由不开工,延误工期的,由乙方承担因懈怠造成的损失。

四、设备及材料供应方式

1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致,均由______方负责供应。

2、______方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由______方负责。

五、工程质量及验收交工

1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。

3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。

4、工程竣工交验后,保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期______年。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

4、合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸____套。

(二)乙方职责

1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。

2、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。

3、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。

4、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。

5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。安全作业,文明施工。

6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责,甲方不负任何责任。

七、争议解决

双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。

八、附则

1、本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

负责人

联系方式:

______年______月______日

乙方:

负责人

联系方式:

______年______月______日

厂房改造施工合同 篇20

包发单位(简称甲方)

承包单位(简称乙方)

为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。

一、协议范围

本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。

二、双方安全职责

(一)、甲方职责:

1、 施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。

2、 严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。

3、 严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

5、 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。

6、 有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

7、 监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

(二)、乙方职责:

1、 在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。

2、 向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。

3、 向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。

4、 严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

5、 工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

6、 在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。

7、 加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。

8、 定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。

9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。

10、 严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。

四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。

甲方:法定代表人(委托人):

乙方:施工负责人:

年 月 日

厂房改造施工合同 篇21

发包人全称(以下简称甲方):_______________

承包人全称(以下简称乙方):_______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与《建设工程施工合同(示范本)》,并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程名称及地点

工程名称:和富中心商住区建筑给水排水、建筑电气工程

工程地点:水东镇东阳南街2号

二、承包范围及内容

(一)承包范围

按“和富中心商住区项目”(包括修改图、变更通知)施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程,范围为1、2座;3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处,给水工程范围是从市政给水点至室内,电气工程范围是从主楼到变配电房。

(二)承包内容

1、建筑给水排水工程按图纸内容要求,包括所有制作安装,如给水、排水管线安装、水泵安装(不含消防泵)。

2、建筑电气工程按图纸内容要求,包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修,本合同范围工程全部有关材料的`场内水平运输,以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。

三、承包方式及承包单价

1、承包方式:

乙方包工包料,包施工机械方式。

2、承包单价:

合同价款,按建筑面积计算(包括设计变更在内):合计_______________元/㎡。(本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具)。

四、甲方的责任

1、按合同约定向乙方支付工程款。

2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持,并进行质量监督和安全检查。

3、负责工程的施工进度及其他工种的组织协调配合工作。

五、乙方的责任

1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定,严格执行现行国家现行有关施工验收规范,按本合同约定,提供足够的人力和物力,服从甲方的调度和管理,保证按质、按量、按时完成施工任务。

2、对班组工人进行严格、完善的管理:

(1)乙方应组织足够施工作业人员,乙方在工人进场时,必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。

(2)做好对工人的教育、培训和管理工作,按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人,乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。

3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底,并记录在案,并随时接受甲方检查,对于甲方的技术交底,必须严格执行。

4、做到节约材料,严禁大材小用,优材劣用,浪费材料。

5、按甲方要求做好场地接收工作,并对已接收场地内做好成品保护和管理工作,不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场,有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐,并按要求向甲方移交已完工场地。

6、按甲方要求参加工程会议。

六、合同工期及工期要求

约定开工日期:___年___月___日。竣工日期:参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定:

1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求,乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行,并符合土建进度安排。

2、严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

3、乙方必须根据甲方的进度要求,随时调度作业人数。

4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的,由乙方负责办理工期签证,工期相应顺延。

5、如遇停电或雨天,乙方应尽力想办法克服,合理安排人力,以免拖延工期:若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工,则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。

七、质量标准、质量要求约定和质量保修

(一)施工质量标准:

工程质量标准:按照国家现行施工验收规范,施工质量达到合格标准。

(二)质量要求约定:

1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。

2、乙方必须配备一定数量的技术人员,严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。

3、乙方安装完成后应认真进行自检,并通知甲方施工、质安人员进行检查,如不合格应负责修整至合格为止,修整时间若影响工期安排时间,甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。

4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋,以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。

(三)质量保修

1、质量保修范围和内容:乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

2、质量保修期(按设计图纸及相关设计规范)质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。

八、工程款

甲方按每月实际完成工程量的80%工程进度款支付给乙方,水电安装工程完工内部验收(业主、监理、甲方参与)合格后十五天内付清余下所有工程款。

九、文明施工及其他

1、乙方必须按规定做到安全生产,文明施工,严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。

2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底:进场作业人员,必须遵守甲方工地纪律和规章制度,服从甲方的管理和监督,严格执行有关劳动安全、卫生条例,确保安全生产。

3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定,在工作过程中严格按安全施工操作进行施工,严禁违章操作和违章作业。

4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。

5、按甲方制订的《施工进度计划》,做到工完场地清,每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净,以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐,并向甲方办理移交手续。

十、违约责任

(一)甲方的违约责任:

1、未能按合同规定履行自己应负的责任,应承担违约责任;

2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素,造成合同无法继续执行,甲方可与乙方协商解除合同。

(二)、乙方的违约责任:

甲方支付给乙方的工程款,乙方必需用于合同约定的内容,否则视为违约,甲方有权停止向乙方支付工程款。

十一、未尽事宜,双方协商另行解决。

本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。

甲方:

乙方:

厂房改造施工合同 篇22

一、甲方聘用乙方从事食堂厨师工作,合同期限为一年,自签订之日起生效;每月25日发放上一个月工资,工资每月人民币2400元。

二、甲方为乙方提供相关岗位的劳动工具及工作场所,包食宿。

三、乙方应服从甲方管理安排,严格遵守国家的法律、法规及甲方制定的各项规章制度;严格遵守岗位的操作流程及规程,保证安全工作。

四、乙方责任:_________________

1、乙方承诺其身体健康,能够胜任食堂厨师工作,每半年常规体检一次。

2、乙方保证食品的清洁、卫生、新鲜、无腐烂。如果属乙方责任导致场内员工食物中毒,责任由乙方全部承担。

3、聘用期间如乙方患病或非因公负伤的,医疗费用由乙方自行承担,医疗期间甲方不支付乙方工资。

4、如乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度,或严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的,甲方可以随时解除本协议。

5、负责协助食堂的采购工作;保证每月不少于一次对冰柜、冰箱的清理,应确保冰冻食品的卫生和合理使用,杜绝食品长时间积压不用现象的发生。

6、掌握菜的份量,调配菜色的品种,保证及时供饭、供菜;洗菜时,蔬菜要去掉老叶、黄叶;瓜果要去皮洗净,不能留有沙、虫子其它杂质。

7、刀和砧板等工具用完后应洗净放回原位置,常用工具要定期沸水蒸煮消毒。

8、负责打扫厨房卫生,保持食堂餐具、调味台、地面清洁卫生,尽量做到餐厅内无苍蝇,蚊,蟑螂等,餐厅不能留有卫生死角和灰色地带。

9、尽量经常变换饭菜的花色品种,菜肴用料、配料要恰当,做到味道适口,一菜多做;工作时应注意个人卫生,接触食品前要洗手,操作时,严格掌握卫生要求。

10、保证养殖场职工能够准时开饭和场领导临时交办的工作。

六、甲方和乙方如因特殊原因解除劳动合同,应提前30日以书面或口头方式通知对方。

七、如有不尽事宜,由双方协商解决。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

甲方:_________________河北强园森养殖有限公司(盖章)

乙方:_________________

年月日

厂房改造施工合同 篇23

简称甲方

简称乙方

一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇24

发包方:(甲方)

承包方:(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包范围:

5、承包方式:

6、承包单价:

二、工程合同造价(含应纳税费):

三、工程工期施工工期为天,自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。

四、工程质量标准和保修期。工程质量标准:工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修:保修期自验收合同格之日起起为期年/月,保修期内若需要维修(除甲方 原因造成,乙方负责及时维修,费用由甲方支付),乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕,否则甲方不予退还保修押金。

五、材料设备供应

1、工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。

2、工程材料要求:

3、工程材料和设备差价处理:

4、设计变更与工程材料:

六、工程款支付和结算

1、工程款支付形式:甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户: 收款银行: 收款单位:银行帐号:

2、结算方式:

七、双方责任

1、甲方责任: 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

2、乙方责任:

(1) 收图后,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;

(2) 按施工规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并报告甲方及有关部门;

(3) 做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;

(4) 委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;

(5) 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;

(6) 施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时,应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理;

(7) 工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。

八、工程验收

1、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收,经检验合格并符合设计要求,双方签字后方可进行下一道工序施工,未经验收合格,乙方不得擅自进行隐蔽,否则一切责任及返工费用由乙方负责。

2、 验收依据:

3、 验收方法:

4、 施工图修改:

九、违约责任

1、 甲方未按照合同规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。

(1) 不按期交出施工场地、接通水、电源;

(2) 因图纸或设计变更未及时送达乙方;

(3) 逾期组织验收;

(4) 其他甲方原因造成的。

2、 乙方违约责任

(1) 乙方提供的用料与约定不符的,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。

(2) 乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价 赔偿金。%的

(3) 保证施工质量符合有关施工规范的要求,如因乙方责任造成甲方经济损失,按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。

十、其它约定条款:

1、 乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。

2、 在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。

3、 甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。

十一、争议解决办法:

本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第 式解决:

1、向仲裁委员会申请仲裁;

2、 向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同期限及生效

本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份,双方各执份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇25

甲方:_________________乙方:_________________

地址:_________________地址:_________________

联系人:_________________联系人:_________________

联系电话:_________________

第二条:_________________作业范围及内容外墙粉刷合同

第三条:_________________乙方以承包工的方式承包,作业机械及配套工具等由乙方负责。

第四条:_________________承包费用及结算方式:_________________

第五条:_________________施工工期:_________________乙方的开工日期由甲方通知,自年月日至年月日止,时间为天。

第六条:_________________合同以外业务的特别费用:_________________甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用,应事前甲乙双方协商决定。

第七条:_________________甲方的责任和义务:_________________

第八条:_________________乙方的责任和义务

第九条:_________________违约责任及合同的变更甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行处罚。第一次口头警告,如不见效,发警告通知书,如仍不见效,可向乙方发出罚款通知书,每张罚款按作业承包总价的0.5--1%扣除。

第十条:_________________对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时,甲乙双方在诚挚的基础上协

甲方:_________________乙方:_________________

签章:_________________签章:_________________

代表人:_________________代表人:_________________

厂房改造施工合同 篇26

发包人全称(以下简称甲方):_______________

承包人全称(以下简称乙方):_______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与《建设工程施工合同(示范本)》,并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程名称及地点

工程名称:和富中心商住区建筑给水排水、建筑电气工程

工程地点:水东镇东阳南街2号

二、承包范围及内容

(一)承包范围

按“和富中心商住区项目”(包括修改图、变更通知)施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程,范围为1、2座;3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处,给水工程范围是从市政给水点至室内,电气工程范围是从主楼到变配电房。

(二)承包内容

1、建筑给水排水工程按图纸内容要求,包括所有制作安装,如给水、排水管线安装、水泵安装(不含消防泵)。

2、建筑电气工程按图纸内容要求,包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修,本合同范围工程全部有关材料的场内水平运输,以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。

三、承包方式及承包单价

1、承包方式:

乙方包工包料,包施工机械方式。

2、承包单价:

合同价款,按建筑面积计算(包括设计变更在内):合计_______________元/㎡。(本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具)。

四、甲方的责任

1、按合同约定向乙方支付工程款。

2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持,并进行质量监督和安全检查。

3、负责工程的施工进度及其他工种的组织协调配合工作。

五、乙方的责任

1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定,严格执行现行国家现行有关施工验收规范,按本合同约定,提供足够的人力和物力,服从甲方的调度和管理,保证按质、按量、按时完成施工任务。

2、对班组工人进行严格、完善的管理:

(1)乙方应组织足够施工作业人员,乙方在工人进场时,必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。

(2)做好对工人的教育、培训和管理工作,按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人,乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。

3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底,并记录在案,并随时接受甲方检查,对于甲方的技术交底,必须严格执行。

4、做到节约材料,严禁大材小用,优材劣用,浪费材料。

5、按甲方要求做好场地接收工作,并对已接收场地内做好成品保护和管理工作,不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场,有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐,并按要求向甲方移交已完工场地。

6、按甲方要求参加工程会议。

六、合同工期及工期要求

约定开工日期:___年___月___日。竣工日期:参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定:

1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求,乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行,并符合土建进度安排。

2、严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。

3、乙方必须根据甲方的进度要求,随时调度作业人数。

4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的,由乙方负责办理工期签证,工期相应顺延。

5、如遇停电或雨天,乙方应尽力想办法克服,合理安排人力,以免拖延工期:若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工,则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。

七、质量标准、质量要求约定和质量保修

(一)施工质量标准:

工程质量标准:按照国家现行施工验收规范,施工质量达到合格标准。

(二)质量要求约定:

1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。

2、乙方必须配备一定数量的技术人员,严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。

3、乙方安装完成后应认真进行自检,并通知甲方施工、质安人员进行检查,如不合格应负责修整至合格为止,修整时间若影响工期安排时间,甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。

4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋,以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。

(三)质量保修

1、质量保修范围和内容:乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

2、质量保修期(按设计图纸及相关设计规范)质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。

八、工程款

甲方按每月实际完成工程量的80%工程进度款支付给乙方,水电安装工程完工内部验收(业主、监理、甲方参与)合格后十五天内付清余下所有工程款。

九、文明施工及其他

1、乙方必须按规定做到安全生产,文明施工,严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。

2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底:进场作业人员,必须遵守甲方工地纪律和规章制度,服从甲方的管理和监督,严格执行有关劳动安全、卫生条例,确保安全生产。

3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定,在工作过程中严格按安全施工操作进行施工,严禁违章操作和违章作业。

4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。

5、按甲方制订的《施工进度计划》,做到工完场地清,每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净,以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐,并向甲方办理移交手续。

十、违约责任

(一)甲方的违约责任:

1、未能按合同规定履行自己应负的责任,应承担违约责任;

2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素,造成合同无法继续执行,甲方可与乙方协商解除合同。

(二)、乙方的违约责任:

甲方支付给乙方的工程款,乙方必需用于合同约定的内容,否则视为违约,甲方有权停止向乙方支付工程款。

十一、未尽事宜,双方协商另行解决。

本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。

甲方:

乙方:

日期:

厂房改造施工合同 篇27

户 主(甲方): 身份证号:

承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:

乙方法定代表人: 身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。

二、工程概况: 结构 , 层数:

工程形式:包工包料。

三、承建方式:甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

四、甲方职责

1.甲方根据家庭人数,从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。

2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。

5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。

五、乙方职责

1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。

2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。

六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。

七、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。

八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

九、建房工期

建房工期为 天,该工程由签订合同生效后10日之内动工。

十、承建工程价格及拨款方式

由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计: (大写) 元(小写)。

十一、施工安全要求及质量问题责任

安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

十二、工期延误

乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

(一)自然灾害等不可抗力。

(二)设计变更和工程量增加。

(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

(四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。

(五)甲方同意给予顺延的其它情况。

十三、付款方式

本工程竣工验收后,20个工作日内,由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

十四、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇28

甲方:

乙方:

甲、乙双方签订了《施工合同》,甲方将兰州高新区城中村改造南面滩集体办公楼温板粘贴、锚栓、抹面、批腻子及现场材料装卸劳务施工承包给乙方,由于乙方不能按甲方要求组织施工,且施工质量不符合合同约定,严重拖延工期,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。

现经甲、乙双方经协商一致,同意终止双方于20__年4月日签署的《施工合同》,现就有关事项约定如下:

一、甲、乙双方同意终止20__年4月日签署的《施工合同》,合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系,双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

三、就乙方已完成的施工工程量,甲方已支付乙方施工款合计¥(大写:),之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。

四、双方同意于本协议签订之日,双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。

乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接,包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。

上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场,并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等,待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管,不再与乙方有任何权利义务关系。

五、本协议签订后乙方及其管理的工人不得作出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

如乙方及其管理的工人存在干涉工程施工给甲方造成损失,应赔偿甲方一切损失,该损失无法计算时按**万元标准赔偿。

六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见,因此双方就履行本协议不得有任何争议。

七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

八、本协议一式二份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

日期:

厂房改造施工合同 篇29

发包方:x房地产开发有限公司(以下简称甲方)

承包方:工程有限公司 (以下简称乙方)

根据甲方建设需要,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,为实现本合同目的,明确双方的权利和义务,经过充分协商,特订立本合同,共同遵守。

一、 项目概况

1、工程地点:

2、工程名称:会所外墙泛光照明系统工程

3、承包范围:乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图,按照泛光照明的设计规范,结合勘查实际现场情况,乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分,会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统,包括控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等。

4、 承包方式:包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

二、 合同总价及付款方式:

1、本合同闭口总价为人民币:x元,大写:x元整。

2、全部工程安装完成,系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格,办理完工程竣工结算后14天内,甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内,甲方无息支付乙方质保金3%。

4、合同总价中包括泛光照明(含附属配套控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等)的设计、制造、运输、安装(包括预埋)、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用,工程量乙方报价已经包含所有内容,实际工程量大于报价部分,甲方不予追加报价。

三、工程质量标准和保修期

1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

2、工程保修期为 贰 年,保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

四、甲方权利义务

1、甲方有权监督乙方的施工,要求乙方遵守施工现场的管理规定,要求乙方保证施工质量,督促乙方施工进度;

2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件,甲方需负责提供乙方施工期间的'用水用电,其所产生的相关费用由乙方承担;

3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查,负责沟通解决工程施工中的问题。

4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

5、办理乙方工程结算。

6、甲方委派为甲方现场专业负责人。

五、乙方权利义务

1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

2、乙方须按照档案管理有关规定,根据工程实际施工状况,绘制会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求,达到效果图基本效果。

4、接受甲方的监管,服从甲方协调管理,在施工中与其他相关部门协作配合,验收完毕后及时退场并保持工地的清洁,并负责其施工产生的垃圾清运及费用;

5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任;由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿;

6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工;乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案,乙方在施工时应采取相应的安全防护措施,以防止意外事件的发生,负责按施工进度计划进行施工,保证工程如期完工。

7、乙方委派为本工程负责人。

六、质保期服务

质保期 贰 年,在质保期内乙方提供24小时报修热线电话,并保证随时有人接听;乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场,并保证于24小时内排除故障。逾期,甲方有权委派第三方进行维修,维修费用在质保金中扣除。

七、工期

本工程开工日期以甲方书面通知为准。

本工程总工期为30天。

由于乙方原因延误工期,视为乙方违约,由于甲方原因工期顺延。

八、违约责任

1、 任何一方未按合同约定履行义务则视为违约,违约方承担违约责任。

2、 任何一方中途无故解除合同,则应向对方支付合同总额20%的违约金。

3、 因乙方原因导致总工期拖延,则每逾期一天,乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

4、 如施工过程中工期延误达30天及以上,甲方有权责令乙方无条件退场,乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场,并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项,待全面退场之后再与甲方结算。

5、 甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款,则每逾期一天,甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金,

6、 因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品,且相互匹配。如不合格或不匹配的,乙方应无条件更换;如乙方使用假冒伪劣产品的,乙方应承担全额价款的赔偿责任。

九、争议的解决

因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决;协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

十、附件

1、泛光照明布置图

2、报价单

3、效果图

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份,甲方执二份,乙方执二份。

甲方:

代表人:

乙方:

代表人:

签约地点:

签约日期: 年 月 日

厂房改造施工合同 篇30

发包人(全称):x村村民委员会

承包人(全称):施工有限责任公司

为了加快农民新村建设,彰显特色风貌,提升人居质量。发包方决定实施工程。根据招标文件(项目编号)和《x县xx镇x村建设工程施工中标通知书》的相关内容,发包人、承包人双方本着公平、公正、平等、诚信的原则,签订如下合同:

一、工程概况

1、工程名称:xx县xx镇xx村建设工程

2、工程地点:x村社

3、工程概况及内容:该工程采用重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号,一楼一底,砖混结构,屋面坡屋面,共计栋,总建筑面积x平方米(每栋建筑面积x平方米)。工程内容包括重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深基础平面布置图所示,含地(桩)基与基础、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建设等。

4、承包方式:工程采用总承包的方式。工程总造价包括完成本工程项目工程内容的直接费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、安全文明施工专项费用、各种保险、基础超深等所有费用,以及合同文件中规定的应由承包人承担的所有责任、义务和风险。

二、工程要求

(一)工程质量要求

1、《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》

2、《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》

3、《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》

4、《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》

5、GB50300—20__《建筑施工质量验收统一标准》

6、《建筑物防雷验收规范》及附属生化池验收标准。

按照以上1—6项的标准和要求,经竣工验收达到:合格。

(二)材料要求

本工程所需材料按照施工图设计要求和发包方约定要求采购,所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求,材料必须符合国家现行规范标准。

(三)分项工程要求

1、地基与基础工程:土质地基承载力大于150kpa,岩石地基承载力大于300kpa。若基础深度小于4m,采用条石基础M5.0水泥砂浆砌筑,地圈梁采用C20混凝土;若基础深度大于4m,采用挖孔桩,桩基柱形,直径80cm,强度C25,配筋及具体要求详见超深基础平面布置图(附图)。

2、主体工程:采用MU10号矸砖,墙体厚度24cm,M5.0水泥砂浆砌筑,墙体转角、十字交叉处设置构造柱,具体要求详见施工图。

3、室内地面:采用素土夯实,10cm厚C10混凝土垫层,2cm厚1:2水泥砂浆压光。

4、楼面、屋面工程:楼面和屋面(坡屋面)均采用现浇板。楼面板厚度10cm(施工图上已标注厚度的按标注厚度施工),屋面厚度11cm(施工图上已标注厚度的按标注厚度施工),均采用C20混凝土,屋面防水、隔热等详见施工图。

5、室内外装饰:室内墙面、天棚采用水泥砂浆搓砂,室外墙面水泥砂浆打底2遍,部分墙面贴合格外墙砖,部分墙面2遍腻子灰后,刷外墙漆2遍,具体部位及作法详见施工图和效果图(外墙砖和油漆颜色由发包人确定)。

6、门、窗:每户只安装进户防盗大门一道,窗采用单层塑钢窗。

7、生化池:每2户建一个生化池,容积为20立方米,进出生化池管道为混凝土有筋管,直径不小于30cm,坡度大于1.5%,并将生化池出口管道安装至主排污管(离幸福公路边2米)。生化池建设完工后,承包方必须提供生化池预验收批准书。

8、排水:室外采用PVC—U双壁波纹管,室内采有PVC—U塑料管。

9、防雷:采用Φ10的.镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置,利用构造柱内Φ12钢筋做引下线,每栋房屋引线不小于4处,总接地电阻不得大于4欧姆,接地深度不小于50cm。

10、散水:采用10cm厚C15混凝土,宽度80cm。

11、其他事项:参照施工图及附图。

三、工程造价

总造价x元整(¥:x元)。

四、工期

工期140日历天(以签订合同的第三天开始计算工期)。

五、发包方责任、义务:

1、协助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。

2、以书面形式和现场校验的方式提供水准点与坐标控制点。

3、配合承包方进行图纸会审、质量安全交底工作。

4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。对设计变更工程量增减实施现场填写签证单,双方签字确认后,承包人才能进行一道工序施工。

5、负责协调处理承包方在施工中遇到的各种矛盾纠纷。

6、负责通知监督单位对工程质量的抽查,组织分项工程验收、初步验收和竣工综合验收等。并配合承包方办好竣工决算。若承包方不按规定和要求施工,发包方拒绝验收。

7、若承包方提前竣工,按100元/天进行奖励。

六、承包方式责任、义务

1、在与发包方签订建设工程施工合同时,须向发包方提供一份完整、可操作性强的施工组织设计方案和工程计划进度表。并向发包方提交合同价(中标价)的5%的履约保证金。待工程完工承包人即向业主提供合格的、完整的竣工验收资料,发包方办完竣工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金(不计息)。

2、按设计图纸要求组织采购所需材料、组织施工。

3、负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理,相关费用自行承担。

4、承包人若工期延误,按500.00元/天支付给发包方逾期竣工违约金;若逾期超过15天,要求承包方退场,解除合同,再按完成工程量的70%的价款进行结算。

5、原中标合同范围因物价波动和政策变化引起的价格调整,由承包方自行承担。

6、必须做到文明施工、安全施工;要严格按安全规范施工,设置安全标志、注意行人安全和施工人员安全。若施工中造成安全事故,一切责任和费和由承包方自行承担。

7、按照监督单位编制的《重庆市建设工程质量安全监督工作方案》的要求,须请发包方代表、监督单位人员签字的,必须经签字认可后,方可进行下一步工序。

8、做好施工记录(含隐蔽工程)。

9、若工程验收不合格,将承担返工造成的所有损失。

10、施工结束后,要清理施工现场,保持现场清洁。按相关要求提交完整的工程竣工资料。

11、在施工中因不可抗拒的自然灾害等原因无法施工,工期顺延。

发包人(全称):

承包人(全称):

日期:

厂房改造施工合同 篇31

甲方:

乙方:

为了按照县里的要求,及时完成本乡的民居改造工程,经甲乙双方协商自愿达成如下施工协议:

1、甲方把本乡相关民居改造工程发包给乙方按全包的方式(乙方自行负责改造工程的一切材料、人员及费用)负责组织。

2、工程造价:大概为三种类型计算

(1)玉房:约100m2/栋,(过大或过小可能累计面积),按照每栋3500元的标准计算,墙面贴青砖按70元/m2计算。

(2)楼房约120 m2(平面)/栋,需添加顶屋盖瓦处理的楼房,按6000元/栋计算,贴青砖的造价另按70元/m2计算。

(3)对盖瓦的两层以上的楼房,按3500元/栋的价格加上贴青砖的造价,贴青砖的造价按70元/m2计算。

3、付款方式:按照工程量计算:

1、乙方大概完成工程量50%,则甲方支付乙方约30%的工程款;

2、乙方完成80%的工程量,则甲方支付乙方约50%的工程款。

3、乙方完成所负责的全部工程,经甲、乙双方及县相关部门验收合格后甲方一次性支付给乙方剩余和工程款。

4、施工过程中的安全负责由乙方完全自行负责。

5、施工过程中出现的其他未尽事宜,双方协商解决。

6、本协议自双方签字之日起生效。

甲方:(签字):

乙方:(签字):

厂房改造施工合同 篇32

甲方:______________身份证号:___________________________________

乙方:______________身份证号:___________________________________

一、工程名称:_____________________。

二、工程内容及工程量:_______________。

三、工程总造价:大写(¥__________________元)

四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

五、约定施工工期:______年___月___日______年___月___日

六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

九、质保期(一年)此工程质保期______年:______年___月___日均由乙方负责。

十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

甲方(公章)_____________乙方(公章)______________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房改造施工合同 篇33

发包人(甲方):

住址:

承包人(乙方):

住址:

按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规,甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工,为明确双方在施工过程中的责任,结合本工程具体情况,订立如下协议。

一、工程概括

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:

4、工程内容:图纸作为参考,以实际为准。

二、合同价款与付款方式

1、合同总造价:

2、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________万元。

3、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%,即____________万元。

4、乙方完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款______%,即____________万元。

5、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,保修期满后支付)。

三、施工日期

1、本工程预计______年______月______日开工, ______年______月______日完工,完工后五日内组织验收,总工期______天。

2、工期顺延

(1)如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。

(2)因甲方支付工程款不到位,无法施工,协商后仍不能解决的。

(3)因连续______小时停电,导致无法正常施工的

若乙方无正当理由不开工,延误工期的,由乙方承担因懈怠造成的损失。

四、设备及材料供应方式

1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致,均由______方负责供应。

2、______方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由______方负责。

五、工程质量及验收交工

1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。

3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。

4、工程竣工交验后,保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期______年。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

4、合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸____套。

(二)乙方职责

1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。

2、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。

3、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。

4、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。

5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。安全作业,文明施工。

6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责,甲方不负任何责任。

七、争议解决

双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。

八、附则

1、本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

负责人

联系方式:

______年______月______日

乙方:

负责人

联系方式:

______年______月______日