《交通事故和解协议书22篇》
在现实社会中,越来越多地方需要用到协议,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?
交通事故和解协议书 1
甲方:___
代理人:___
乙方:___
事故经过:
__年11月5日6时,李少飞驾驶悬挂“粤O88888”号牌的`蓝鸟轿车经南梧高速公路进入贵港市环城路往桂平方向(东)行驶,在贵港市304省道209km+700m处,因李少飞未保持安全车速且发现情况后采取措施不当,致使所驾驶的车辆碰撞到同向在前行驶由张华安驾驶的桂O12345号二轮摩托车尾部左后侧,造成张华安当成死亡的交通事故。该起事故经警部门认定李少飞负事故全部责任。
现甲、乙双方经过充分协商,甲方委托林晓雨作为代理人,乙方共同委托黄信明作为代理人,达成如下和解协议:
1、甲方在本协议签订当日一次性赔偿乙方各项经济损失315000元整(大写叁拾壹万伍仟元),由甲方转账至乙方指定账户(开户行:中国农业银行贵港分行,户名:张华达,账号:____________)。
2、本协议签订并全面履行之后,乙方认可甲方已赔偿受害者全部经济损失,甲、乙双方再无其他任何纠纷,乙方保证不得就本次交通事故再次向甲方主张任何权利。
3、乙方在收到上述款项后,出具收款收据给甲方或其代理人。对于甲方在此次事故所造成的伤害,乙方在收到上述款项后方同意出具谅解书给甲方。
4、违约责任:本协议签订之后,双方必须按协议履行,如违约,违约方须向守约方支付违约金100000元(大写壹拾万元)。
5、本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,人民法院存档一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
交通事故和解协议书 2
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
法定监护人(父亲): 身份证号:
法定监护人(母亲): 身份证号:
甲乙双方于 年 月 日在 发生交通事故,由 交警队出具事故认定书,认定甲方承担事故主要责任。经双方友好协商,甲乙双方就本次事故在交警队调解下,就本次事故赔偿事宜达成如下协议:
一、 甲方一次性赔偿乙方人民币 元(大写:_______),包括但不限于下列费用:医疗费、误工费、残疾赔偿金、营养费、护理费、住院伙食补助费、医疗康复用品费、伤残鉴定费、交通费、物品损失,后续医疗费、康复费、护理费及精神损害抚慰金等费用;
二、 乙方及监护人收取上述费用后,本协议乙方人身损害赔偿事宜即处理终结,乙方不再向甲方主张任何权利;
三、 本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,交警队备案一份,双方签字并按手印后生效。
附件:乙方出生证明
甲方(签字、手印): 乙方监护人(父亲):
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日 乙方监护人(母亲):
日 期: 年 月 日
交警队(签章):
日 期: 年 月 日
和解书 3
申请人:______________,性别_____,年龄_____,工作单位:_________________,住所_____________。
被申请人:_________________,住所:_________________
法定代表人:_________________,职务:_________________
第三人:_________________,住所:_________________
委托代理人:_________________住所:_________________
申请人对被申请人__________不服,于_______年_______月_______日向本机关提出行政复议申请,本机关依法已予受理。经申请人与被申请人协商,自愿达成如下和解协议:_______________。
申请人同时撤回行政复议申请。本和解协议一式____份,当事人各执一份,向本机关提交一份。
申请人:_________________(签字或者盖章)被申请人:_________________(签字或者盖)
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
第三人:_________________(签字或者盖章)
自愿和解协议书 4
甲方:_________
性别:_________
身份证号码:_________
乙方:_________
性别:_________
身份证号码:_________
__年__月__日双方因一般琐事致使甲方受到伤害,事后经乙方及其家属赔礼道歉,双方就此事达成和解,乙方自愿赔偿甲方的各项损失。甲方鉴于乙方的悔过表现,对乙方的行为表示谅解,双方在自愿友好的氛围下达成如下和解协议:
第一条:乙方自愿赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、精神抚慰金等各项经济损失共计人民币_________万元(小写:_________),该赔偿自本协议签订之日一次性支付给甲方。
第二条:鉴于乙方事后能够赔礼道歉并积极赔偿甲方的各项损失,属于有悔过表现,甲方对乙方的行为表示谅解,同意不再追究乙方的'刑事责任,并向有司法机关出具不追究刑事责任的书面谅解书。
第三条:甲方已经收到乙方全部赔偿款共计人民币_________万元(小写:_________),甲方自愿放弃其他权利,不再追究乙方的民事赔偿等责任,双方就此事一次性结清,再无其他任何经济纠纷。
第四条:本协议一式三份,甲乙双方各执一份,一份交相关机关留存备案,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
______年______月____日
______年______月____日
和解书 5
招标编号:
(投标侯选人名称):
鉴于你单位已通过招标人组织的 的投标资格预审,且已确认将按即将发出的招标文件的要求参与上述工程的投标,现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模:
结构形式:
场地面积:
计划开工日期:
计划竣工日期:
质量等级:
资金来源:
招标范围:
二、招标文件的取得 招标文件将于 年 月 日 时至 时在以下地点发售: 地 址: 联系人: 每套招标文件售价为 ,以 方式支付给 。(说明费用是否退还,是否要求准备图纸等的押金以及具体规定,还应说明购买多套招标文件的规定)
三、投标地点及截止时间 本招标工程投标截止时间为 年 月 日 时 分。 投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件:
地址:
如果投标人在非投标截止时间当日递交投标文件,投标人应将投标文件递送至下列地址: 地 址: 联系人:
四、开 标 本招标工程将于 年 月 日 时 分在以下地点开标:
地址:
投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。
五、自投标截止日期起,投标文件有效期为 日历天。
六、中标通知书将在 年 月 日之前发出(传真有效)。
七、如投标人需咨询有关本工程招标投标的其它事宜,请按下述方式联系:
地 址:
联系人: 电话/传真:
招标人:(盖章)
法定代表人或授权委托人:(签字)
日期: 年 月 日
经办人:
日期: 年 月 日
和解书 6
反诉人(本诉被告):____________________,男,汉族,出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日,住址_______________省_______________县_______________乡立志村队。
被反诉人(本诉原告):________________,男,汉族,出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ,住址:_________________省_______________县_______________镇_______________村。
本诉被告:__________________________房地产有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈阳市_______________区_______________中路 _________________ 号;
本诉被告:________________________建设集团有限公司,住所地:________________路。
反诉请求
1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币 _________________ 元;
2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。
事实与理由
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同,即被反诉人承包反诉人做“亚_____________”10号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的情况下,提前履行了支付人工费的义务,可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务,而中途私自退场,且已做完的部分工程多处不合格,导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达 _________________ 元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿,可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益,特依法向贵院提出反诉请求,请求贵院依法支持反诉人的诉求。
此致
_____________区人民法院
反诉人:_________________
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
和解协议书范例精选五 7
赵xx男21岁农xx乡李梅行政村
赵cx男32岁农xx乡李梅行政村
宅基地纠纷
赵zx与赵cx是兄弟关系,因宅基地发生纠纷。经xx司法所调解处理意见如下:
1、刘xx以后生活费用都有赵zx承担。
2、赵cx随心意。
3、赵zx宅基地两间房子分给赵cx,赵cx必须在九九年以前扒掉。
4、赵cx宅基地上树归赵cx。
5、赵zx宅基地上树归赵zx。
6、三颗大杨树归刘xx所有。
7、以后母亲不在,地没人一半。
8、如果一方违约拿违约金3——500元。
双方签字人:赵zx
赵cx
协议双方系母子关系,母亲刘xx与次子赵zx因土地使用问题,经双方友好协商达成以下协议:
一、由于赵zx承包使用土地较少,其母亲愿意从其耕地中分出0.6亩给其子使用。
二、该0.6亩地坐落在韩赵庄东头路北沿,北临蔡口行政村耕地,东临赵惠民耕地,西邻赵广太耕地,南邻泊油路。该地块总面积两亩五分,自该地块南头,坟以南分六分地。
三、该六分地分出后由赵zx管理使用,他人不得干涉。
四、上述协议条款,双方严格遵守。
协议当事人:刘xx
赵zx
见证单位:x县司法局xx法律服务所
20xx年xx月xx日
和解协议书 8
甲方:某医院
乙方:×××
鉴于患者×××曾于200×年×月×日至200×年×月×日在甲方处治疗,甲、乙双方因患者医疗问题发生争议,但均愿通过协商解决;
甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规,经充分协商,达成本协议如下,共同遵照执行。
第一条、本协议相关数据如下:
某市20xx年度职工平均工资:xxx元。
某市20xx年度城镇居民平均生活费:xxx元。
某市城镇居民最低生活保障金:xxx元。
第二条、赔偿项目及计算方法(略)
第三条、甲方同意于本协议生效后×日内向乙方一次性(或分期)支付本协议第二条规定的款项。
第四条、在甲方依本协议约定支付全部款项后,甲、乙双方因患者医疗问题引起的'所有争议即告终结,乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利,否则乙方应无条件返还甲方已:支付的全部款项,且不得以本协议作为其主张权利的依据。
第五条、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方授权代表签字盖章(并公证)之日起生效。
甲方:北京×××医院
乙方:
代表:
日期:
日期:
和解协议书 9
赔偿人:________,男,26岁,汉族,车主,现住____,身份证号码:____
被赔偿人:____,男,56岁,汉族,农民,现住____,身份证号码:____
____年____月____日,________在公路上骑摩托车正常行驶的过程中,____由于骑着自行车看牛导致岔道,和________驾驶的摩托车相撞,致使xx受伤。____被撞伤后立即被________x送到xxx医院住院治疗,经检查,是大腿骨处骨折受伤,住院____天后于 ____年____月____日好转出院。
经双方进行友好协商,达成一致,自愿达成以下赔偿交通事故协议条款:
一、由________赔偿____各项医疗费(不包含前期住院已经支付给xx的医疗费)、残疾赔偿金、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、精神抚慰金、二次手术费、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、鉴定费、自行车修理费、交通费等共计(总数额2238.30—已经支付的医疗费6000元)=现在还需给付的金额 元;
二、以上款项一次性支付,支付后双方均不得反悔,____不得再追究________的任何责任,放弃对赔偿人的诉权;
三、双方再无其他争议。
四、本交通事故协议书一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
赔偿人:(签名)________
时间:________
被赔偿人:(签名)_______
时间:_________
个人和解协议书 10
甲方:_______
乙方:_______
_______年_______月_______日_______时许,_______与_______等人在铁边城镇街道一食堂吃饭喝酒,酒后_______将_______殴打致伤。许建峰在吴起县人民医院住院治疗两个月,后经甲乙双方协商,现就民事赔偿达成如下协议:
1、由侯振满一次性赔偿许建峰医疗费、住院伙食补助费、伤残费、护理费、误工费等共计_______元(小写_______元)。
2、付款方式:_______住院期间,侯振满已付_______元,下欠_______元于和解时当即一次付清。
3、鉴于甲乙双方是亲戚关系,_______对_______表示谅解并不追究其他任何责任。
以上和解协议是双方的真实意思表示,任何一方不得反悔。本和解协议于_______年_______月_______日生效。
甲方签字:_______
乙方签字:_______
和解参与人签字:_______
时间:_______
和解协议书 11
甲方: 身份证号
乙方: 身份证号
因甲方在年 月 日在驾驶号车时发生交通肇事造成行人死亡,现甲方与乙方经平等协商,在自愿的基础上达成如下协议。
一、乙方承诺:乙方是法律规定的赔偿权利人,有权签订本协议,除乙方外,其他赔偿权利人委托乙方与甲方协商赔偿事宜,并自愿遵守本协议,发生的法律后果由全体赔偿权利人承担。
二、甲方自愿给付全部赔偿权利人赔偿款万元人民币,在本协议签字之日一次性支付给乙方。甲方支付的赔偿款包括按照法律规定的全部赔偿项目,具体每项数额不再单独列举。
三、乙方收到赔偿款后在赔偿权利人之间如何分配,与甲方无关。如因赔偿权利人因分配赔偿款发生诉讼,不得将甲方或任何第三�
四、乙方收到赔偿款后,代表全部赔偿权利人对甲方的行为表示谅解,并应向公安机关出具谅解书,请求对甲方从轻处罚。
五、本协议签订后,赔偿权利人放弃再向甲方及其他任何人要求其他任何赔偿的权利。
六、本协议签订后,赔偿权利人不再提起刑事附带民事诉讼,在人民法院审理时,如需要,应向人民法院出具请求从轻判决的申请书。
七、本协议一式三份,甲乙双方各一份,公安机关一份,具有同等的法律效力,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
20xx年X 月X 日
和解书 12
发包人:____镇人民政府(简称甲方) 承包人:罗
(简称乙方) 依照《民法典》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。
一、工程概况
1、工程名称:麻洋金平开挖工程
2、工程地点:麻洋金平XX段
3、工程内容: 土方开挖、路面平整、核桃树移栽。
二、合同工期
1、开工日期:________年____月 ____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、合同工期:____日历天。
三、甲、乙双方一般权利和义务:
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务: ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划; ⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务: ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返 工,其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施 工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任
1、工程合同金额:1(含税金) : 7800.00元 大写: 柒仟捌佰元整
2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。
3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。
五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 甲方(签章): 乙方(签章): 合同订立日期:________年____月____日
和解协议书 13
甲方:___________
乙方:___________
经过甲、乙双方共同协商一致,就以下具体条款达成如下协议,以共同遵守:
一、乙方在本协议签订之日起_______日内,撤销已递交给_______仲裁委员会的关于______________公司的劳动仲裁;
二、乙方应当积极主动配合______________合伙企业(有限合伙)的股权变更手续,甲方未及时进行变更,乙方不承担责任;
三、甲乙双方在本协议生效后至_______年_______月_______日前,必须遵守以下条款:
1、对本协议的`内容进行保密;
2、除为了履行其职责而确有必要阅读本协议内容的律师外,不得向其他任何人披露本协议的内容,如甲方违约,则一次性赔偿乙方人民币______________元(大写:__________________元整),如乙方违约,则追究其相应法律责任。
3、如甲乙双方其中某一方违约,除承担违约责任外本协议保密条款无效。
四、若______________公司未在_______年_______月_______日支付乙方在_______公司工作期间拖欠乙方的工资共计人民币______________元(大写:__________________元整),则由甲方于_______年_______月_______日进行支付人民币______________元(大写:__________________元整)。
五、甲方未按约定上述期限向乙方支付拖欠乙方的工资共计人民币_______元(大写:_________________元整),则甲方须承担本协议的违约责任,赔偿违约金人民币_______元(大写:_________________元整);
六、甲乙双方之间应当遵守本协议的约定,由于本协议产生的任何争议应当在发生争议的30日之内,经双方友好协商解决并共同遵守。
七、本协议从签订之日起生效。协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):___________
______年______月______日
乙方(签字或盖章):___________
______年______月______日
和解书 14
劳动争议调解书范本
甲方(公司):_________________
乙方:_________________(员工)
兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜,经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,以期共同遵守。
一、对于之违纪事宜,甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响,甲方对此向乙方表示歉意,对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。
二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况,及目前的实际处境,乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金,金额为人民币两万元整;乙方支付甲方之补助费用,已经充分考虑了甲方的实际情况,并本着以人为本的原则,充分体现乙方对甲方的人文关怀,而做出的一次性补助。
三、本协议书签订后,甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请,并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书,乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。
四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用,将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折,甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。
五、甲方承诺自本协议履行完毕后,甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷,甲方承诺不得再以任何理由向乙方主张任何其他民事权利。
六、甲乙双方约定,双方均应积极履行完毕本协议第三条约定的事项,乙方应按约定向甲方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项,甲方(或者特别授权代理人)收到后应签署收款凭据。如果乙方不按照约定履行付款义务,应该承担相应的违约责任。劳动纠纷调解书由第一范文网提供!
七、本协议自双方代理人签字之日起生效。
八、本协议一式四份,双方各执一份,由乙方向有关部门备案二份。
甲方:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
乙方:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
以上是劳动纠纷和解书的范文的回答
和解协议书 15
甲方:____________
乙方:____________
经双方协商一致,甲方于乙方就______年______月______日晚,甲方等人砸毁乙方______轿车______辆,致乙方经济受损赔偿事宜,本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方等人一次性包赔乙方车辆维修费共计人民币____________元整。
二、甲方等人履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何理由和任何形式向甲方提出任何赔偿费用要求。
三、甲方等人履行赔偿义务后,乙方不再要求机关追究甲方等人的法律责任。
四、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
六、本协议______式______份,甲、乙双方各执______份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应
甲方代理人:__________
乙方:__________
时间:__________
和解协议书 16
执行申请人:___集团股份有限公司(以下简称甲方)
法定代表人:黄___
住所地:象山县丹东街道金声路___号
被申请人:___建材有限公司(以下简称乙方)
法定代表人:余___
住所地:奉化市锦屏街道南山北路___号
甲方诉乙方建设工程合同纠纷一案,业经省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20___)甬奉民一初字第___25号民事判决书,判决如下:
一、被告___建材有限公司于本院判决生效后十日内支付给原告___集团股份有限公司建筑工程款(包括水电安装款)6___599.5___元,并支付自20__年1月起按所欠款项为基数按2%月利息计算至本判决确定履行日止的相应利息损失。
二、驳回原告___集团股份有限公司的其余诉讼请求。
三、驳回反诉原告___建材有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件本诉受理费17254元、反诉受理费______元,合计___元,由原告___集团股份有限公司8540元负担,被告___建材有限公司9787元负担。因乙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于___年___月______日向省奉化市人民法院申请强制执行。现在省奉化市人民法院的主待下,双方当事人达成如下执行和解协议:
一、判决书所确定的乙方应支付甲方的执行款总额为人民币 元(大写: ),乙方对判决书确定的该给付款项义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙双方约定:
1、乙方名下所有的位于 处的厂房由甲方租用,乙方应于本协议签订、生效次日起15个工作日内撤出该厂房。
2、第1条所称“厂房”面积为 ,土地使用证字号为 ,房权证字号为 。
3、甲方租用该厂房的费用按照人民币 (大写: 整)元/月进行计算。水、电费等甲方生产经营的其他合理费用另行结算。未经甲方同意,乙方不得自行调整费用标准。
4、甲方有权根据实际需要对该厂房进行改装,但不得改变厂房承重结构。
5、甲方有权将该厂房转租第三人,但应提前7个工作日书面通知乙方。转租的租金由甲方收取,乙方不得干涉甲方收取租金或者扰乱次承租人正常使用该厂房。
6、甲方应向乙方支付的厂房租用费从本协议第一条确认的执行款中抵扣,直至执行款结清。双方每季度最后五个工作日内对已支付租用费及执行款余额进行一次书面确认。
7、乙方保证在本执行和解协议履行期间不对该厂房设定抵押或其他任何形式的权利负担。
8、本执行和解协议履行期间,若该厂房被人民法院等任何行政、司法机关依法查封或强制拍卖,本协议即失效,甲方可书面通知乙方向甲方结清执行款余额,并赔偿由此给甲方或者次承租人造成的一切经济损失。乙方应自收到该通知5个工作日内付清执行款余额。
9、本执行和解协议履行期间,厂房墙面结构或基础设施发生损坏,乙方应于15个工作日内进行修缮,费用由乙方承担,若甲方对该损坏有过错的,甲方也应承担相应部分修缮费用。
10、本执行和解协议履行期间,乙方应对该厂房投保财产综合险,费用由甲方承担;发生保险事故时,乙方应及时全力进行索赔,甲方应积极予以配合。
11、本案执行款作为厂房租用费全部用尽时:
(1)甲方有权书面通知乙方终止租用,并应在15个工作日内撤出该厂房,将厂房交还于乙方;
(2)若甲方继续租用,应于___个工作日内书面通知乙方该意向,乙方应自收到通知___个工作日内与甲方另行签订厂房租赁合同;
(___)甲方对该厂房有优先承租权,未经甲方书面确认放弃优先承租权,乙方不得擅自将该厂房出租给其他第三人。
12、其他:
三、违约责任
任何一方违约,均应向守约方支付本协议第一条所确认的执行款总额的___%违约金,并向守约方赔偿由此造成的一切经济损失。
四、本协议书一式五份,自签字、盖章时生效。甲方、乙方各执二份,交人民法院一份。
甲方(盖章):___乙方(盖章):___
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):___
时间:___时间:___
和解协议书 17
甲方:xx大酒楼
乙方(监护人): 身份证号:
甲乙双方就20xx年2月2日中午乙方子女梁张睿在用餐过程中,因手中拿有瓷杯跌倒,造成手部划伤一事,经双方平等协商、互谅互让达成以下协议:
一、由甲方一次性支付给乙方各项费用共计300元整(人民币大写:叁佰元整),该款项于甲乙双方签订和解协议书之日一次性付清。
二、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃基于受伤所享有和产生的仲裁、诉讼、鉴定、重新鉴定等各项权利。
三、甲乙双方确认:双方已经全文阅读并理解无误,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
四、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应
五、本协议经双方签字(盖章)生效,任何一方均不得以任何理由进行翻悔。
六、本协议一式两份,双方各持一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
年月日
自愿和解协议书 18
甲方(赔偿义务人):
身份证编号:
地址:
乙方(赔偿权利人):
身份证编号:
地址:
乙方于年 月 日过街时被甲方骑自行车撞倒,甲方造成乙方腰椎压缩性骨折,报警后,成都交警三分局调节为双方各负一半责任。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:
1、乙方因甲乙双方过错造成乙方腰椎压缩性骨折,自乙方受伤之日起截止乙方康复之日由此产生的医疗费、护理费、营养费、交通费、误工费甲乙双方各负50%的。责任。如造成乙方残疾,乙方有权要求甲方负伤残费,需进一步协商解决。
2、经医院检查,治疗方案为:保守疗法,目前经华西附一院急诊科诊断需治疗三个月,需要一个人全天护理,期间护理费:70元/天x90天=6300元人民币。(大写:人民币 元)。
3、因甲方造成乙方骨折,尝失劳动能力,退休返聘为蓬安县城东路小学任课教师为:每月工资:1500元/月x3月=4500元人民币。(大写:人民币)。
4、营养费经甲乙双方协商每天费用为:
5、乙方因甲、乙双方过错造成乙方腰椎压缩性骨折,需复查,由此产生的费用(医疗检查费、护理费、交通费、营养费)由甲、乙双方共同承担,各负责费用的50%。
6、经医院诊断一个月后需复查,如果乙方没有康复迹象,需要进一步治疗甲、乙双方共同承担由此产生的医疗检查费、护理费、交通费、营养费等各负责全部费用的50%。
7、乙方康复事故纠纷就此结束,此协议本协议一式三份,经成都市交警三分局公正,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。交警三分局一份。
甲方签字:
乙方签字:
时间:
时间:
见证单位:
自愿和解协议书 19
甲方:_______,_______年_______月_______日出生。
乙方:_______,_______年_______月_______日出生。
甲乙双方就甲方受伤一事,双方本着自愿、公平、友好的'原则,达成如下协议:
一、甲方的______年_______月_______日在工地因受伤遭受的损失,经双方核算,共计_______元(柒万元整),该损失包括医疗费、伤残赔偿金、误工费等费用。
二、乙方自愿向甲方支付_______元,其中20___年_______月_______日付款20___年_______月付款___元,20___年_______月_______日付款___元,20___年_______月_______日付款_______元。
三、乙方向甲方支付赔偿款后,甲乙双方不得再有任何纠纷,甲方不得再找乙方提出赔偿。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
五、本协议自甲乙双方签字或按捺手印后即生效,双方不得反悔。
甲方:_______乙方:_______
20____年_______月_______日20____年_______月_______日
和解书 20
甲方:______________身份证号码:___________
乙方:______________身份证号码:___________
经双方协商一致,现(甲方)与(乙方)就在_________________打架至乙方受伤赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议
一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费,精神抚慰金等合计人民币________________元。(大写:___________)
二、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
三、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
四、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
五、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
六、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
七、本协议为一次性终结处理协议,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应
八、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
甲方:_______________(签字)
乙方:_______________(签字)
见证人:_______________
__________年__________月__________日
和解书 21
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
签订时间:________年____月____日
签订地点:_________?根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条?工程项目
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________
四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________
五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元)。
第二条?施工准备
一、发包方:
_________月____日前做好建筑红线以外的三通,负责红线外进场道路的维修。
_________月____日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后_________天内提交建筑许可证。
4.合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_________份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_________天内分送有关单位,_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。
二、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条?工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条?工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:_________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;
6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条?建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一� 经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:_________
第六条?工程价款的支付与结算?工程价款的支付和结算,应根据中国XX银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币_________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的_________%计人民币_________万元,安装工程按人工费的_________%计人民币_________万元;材料设备差价_________万元,分_________次支付,每次支付时间、金额_________
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的。,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:_________
七、承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。
第七条?施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第八条?工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和_____有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后,方包方方可使用。?在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条?违约责任?承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中
第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。?发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条?纠纷解决办法?任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第_________项方式解决:
一、向_____机关申请_____;
二、向人民法院起诉。
第十一条?附?则
一、本合同一式_________份,合同附件_________份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):
_________?________年____月____日?________年____月____日
个人和解协议书 22
甲方:_______
乙方(监护人):_______身份证号:_______
甲乙双方就_______年_______月_______日中午乙方子女梁张睿在用餐过程中,因手中拿有瓷杯跌倒,造成手部划伤一事,经双方平等协商、互谅互让达成以下协议:
一、由甲方一次性支付给乙方各项费用共计_______元整(人民币大写:_______整),该款项于甲乙双方签订和解协议书之日一次性付清。
二、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃基于受伤所享有和产生的仲裁、诉讼、鉴定、重新鉴定等各项权利。
三、甲乙双方确认:双方已经全文阅读并理解无误,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
四、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应
五、本协议经双方签字(盖章)生效,任何一方均不得以任何理由进行翻悔。
六、本协议一式两份,双方各持一份。
甲方(盖章):_______
乙方(签字):_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日